机械式停车设备租赁合同
甲 方：
乙 方：
项目名称：
项目地点：
签订时间： 年 月 日
机械式停车设备安装租赁合同
甲方：
乙方：
一、甲乙双方在平等互利守约的基础上经友好协商，就以下停车设备租赁、安装事宜协商一致达成以下协议，并共同遵守执行。
二、工程名称：
工程地点：
三、现场联系人：
四、设备型号及合同金额
| 序号 |
名 称 |
规格型号 |
数量暂估 |
单价(元） |
总价（元） |
备注 |
| 1 |
二手两层升降横移机械式停车设备 |
PSH-2 |
|
|
|
租赁模式，无法申报特检所验收。 |
合同总计金额（大写）人民币： 元整
合同价格含3%的税金、运费、安装费、拆除费、施工所用水电费；不含与之相关土建施工费、总包配合费、排水、安全防护栏、照明、供配电、消防、设备报验、设备使用登记备案费等费用；
备注：延期费用收费方式为元/天/个。 |
五、安装状态:
乙方需安装10个车位验收所需的框架、载车板及驱动装置和电气控制系统，保证能运行演示。剩余的车位只需框架组装完成、载车板组装完成，不装驱动装置及电气控制系统。
六、
租赁期限：
自安装完毕起后三个月止。如未到三个月，但甲方已使用完毕，需乙方拆除的，合同金额不变。
七、工期：
1、准备时间：
日历天；
2、安装时间：
日历天；
3、拆除时间：
日历天；
4、准备时间、开工时间和拆除时间：均以甲方书面通知为准。
5、以下原因造成的工期延误，工期相应顺延，甲方工程师应予确认；
5.1、影响施工关键顺序的重大设计变更；
5.2、非乙方原因停水停电造成停工累计超过4小时；
5.3、因现场施工障碍（如道路、消防、通风等管道影响安装）；
5.4、经甲方书面确认的其他原因。
八、付款方式：
1、合同签订后七日内，甲方向乙方支付合同总金额的20%,计¥
元（大写：人民币元整）。
2、所有钢结构（立柱、横梁、纵梁）材料到达现场后七日内，甲方向乙方累计支付至合同总金额的80%,计¥
元，
（大写：人民币元整）。
3、所有货物安装完毕通过规划验收后七内日，甲方向乙方累计支付至合同总金额的100%，计¥
元（大写：人民币元整）。
4、每次甲方付款前，乙方应提供甲方付款同等金额的正规合法增值税专用发票（税率3%）。
九、双方权责：
1、甲方的义务和责任
（1）按本合同约定的时间和数额向乙方支付足额合同款，并按合同约定期限验收安装和拆除工作，若不能按期支付，乙方可停止施工，停工期间工期顺延，期间产生的停工费用和复工费用由甲方承担；
（2）在乙方进场安装设备之前，甲方应完成与停车设备相关的土建基础（含预埋件）、电源引入（接至乙方指定的停车设备控制箱）、接地连接点（按乙方要求的位置预留）、排水、消防、暖通及库区照明等辅助工程，并向乙方提供接地电阻测试报告；
（3）甲方收到乙方提供的与停车设备相关的土建基础、电源引入、接地点位置及库区照明等辅助工程的设计要求后三日历天内予以确认，并书面回复乙方；
（4）施工现场应具备乙方安装设备所需条件：安装现场整洁干净，上方不能有影响安装、吊装设备作业的电线或其它障碍物；有足够空场地堆放设备及安装材料；有满足两台焊机同时使用的三相四线电源及接线盘；安装地坪混凝土强度及厚度达到要求，地面高低差范围2cm以内；照明强度达到正常视力舒适度要求；并向乙方进行现场情况交底，双方对现场情况进行书面确认；
（5）为乙方提供现场安装调试所需的水、电及所需的安装材料（材料存放空间应满足来回运转要求）；
（6）帮助协调乙方与现场其它施工单位的关系。
2、乙方的义务和责任
（1）严格按照甲方的要求完成设备的安装及拆除；
（2）服从甲方对安装现场、进度配合、成品保护等方面的统一协调管理并与之密切配合，做好现场施工管理和安全文明施工；
十、项目验收
1、甲方须在乙方安装和拆除完成后3日历天内对乙方的安装和拆除工作进行验收，如因甲方原因3日历天内未验收，则视为乙方的工作符合甲方验收合格要求；
2、开工和拆除需要甲方以书面通知为准。
十一、甲方对设备的租赁周期及续租情况说明
1、租赁周期为90日历天，《合同》中总价和单价为租赁周期90日历天的价格（不含安装与拆除外运时间）；如未到90日历天，但甲方已使用完毕，需乙方拆除的，合同金额不变。
2、设备使用完毕需乙方拆除的，甲方需提前七个工作日，向乙方出具书面拆除通知。超过租赁周期甲方可以向乙方出具书面延期使用通知，如甲方未向乙方出具书面延期使用通知，乙方有权在合同到期后的3日内，对租赁的机械车位自行拆除。
3、续租期超过90日历天后，乙方有权自行安排拆除设备，无需再征得甲方的同意。征得乙方同意超过续租期再延长的租赁费按天加倍计算，每十日收取一次，在接到乙方延长期租金的付款申请3日历天内甲方未按时付款，乙方有权提前终止合同，由此带来的一切后果和损失由甲方承担。
4、《合同》中约定安装的设备，甲方无论租赁多长期限，未经乙方许可甲方均不得自行或交予第三方使用，如果甲方违反此约定，由此造成的事故损失及给乙方造成的损失全部由甲方承担。
5、《合同》中约定安装的设备，甲方无论租赁多长期限，未经乙方许可甲方均不得自行拆除移至其他项目工地使用，如果甲方违反此约定，乙方有权加倍收取合同约定的租赁费用。
6、甲方在使用乙方的设备过程中，不得有与国家法律、法规相悖的行为，否则，由此造成的不利后果由甲方全部承担。
十二、违约责任：
1、未经对方书面同意，任何一方不得中途变更或解除合同，任何一方违反本合同约定，都应向对方偿付本合同总价款20%的违约金。
2、甲方如不按期支付本合同费用或违反本合同的任何条款时，乙方有权要求甲方及时付清费用停止安装，有权解除本合同，并要求甲方赔偿损失。
3、其他事项根据《合同法》及有关法律法规处理。
十三、其他：
1、本合同一式肆份，甲方贰份，乙方贰份，经双方签字盖章预付款到乙方账户后生效。
2、双方如就本合同发证争议，双方应协商解决，协商不成，可由原告所在地人民法院解决。
甲方： 乙方：
（公章） （公章）
地址： 地址：
法定代表人： 法定代表人：
.........................以下无正文......................
